Установка сигнализации в авто

Установка сигнализации в авто

Приобретая автомобиль, стоит первым делом задуматься о сигнализации. Экономить на охранной системе не только неразумно, но и очень опасно. Помните, что потеря транспортного средства обойдется вам в разы дороже.

Современный рынок охранных систем буквально кишит разнообразием выбора, однако наиболее популярным вариантом, в наши дни, остается GSM сигнализация. Она подкупает не только своей надежностью, но и невысокой стоимостью.

Преимущества данной системы

В отличие от автомобильных пейджеров, которые уже давно вышли из моды, и не вызывают доверия у владельцев транспортных средств, сигнализация обладает рядом достоинств.

Учитывая, что установки старого образца передавали сигнал, непосредственно, через брелок и GSM-сигналы, о стопроцентной надежности в процессе эксплуатации не могло быть и речи. На их работу влияло множество факторов, таких как погодные условия и удаленность брелка от транспортного средства. Какой толк от защитной системы, если для ее работы необходимо, чтобы водитель всегда находился в непосредственной близости от машины?

В наше время, установка сигнализации на авто имеет все такую же популярность, однако работа системы осуществляется иначе. Современные устройства передают сигнал через оператора сотовой связи, поэтому, собственно, единственным ограничением является «отсутствие сети».

Желательно, чтобы у вас и автомобиля был один оператор, — тогда эксплуатация оборудования будет более экономичной.

Установка сигнализации на авто не отнимет много времени, а владельцу транспортного средства достаточно будет просто приобрести особый брелок, и оформить договор с поставщиком сотовых услуг.

Все, что необходимо знать о процессе монтажа оборудования

• Устройство должно располагаться в таком месте, где злоумышленник не сможет его обнаружить.
• Тревожную кнопку монтируют на расстояние вытянутой руки.
• Чтобы увеличить мощность работы, стоит установить GSM-антенну.

Система сигнализации предусматривает несколько способов постановки и снятия транспортного средства с охраны. Это может быть, как использование брелка, так и отправка сообщения по заранее указанному номеру. Преимущество второго случая просто не обсуждаются. Даже потратив лишние 10 секунд времени на отправку SMS, вы сможете быть уверены в том, что автомобиль надежно охраняется.

Стоит отметить, что установка сигнализации на авто имеет одно важное преимущество, — некоторые сотовые операторы предоставляют своим клиентам координаты, при помощи которых, даже после угона, владелец сможет найти и вернуть свое транспортное средство обратно.

Иногда GSM-сигнализации ставят в квартирах, офисах и других помещениях. Безусловно, составить конкуренцию специализированным устройствам они не могут, но за счет простоты использования и умеренной цены, многие люди предпочитают охранять себя и свое имущество именно таким способом.

В наше время, можно приобрести систему, которая будет в круглосуточном режиме считывать информацию с датчиков дыма, движения и газа.

Договор на установку охранной сигнализации на автомобиль

ДОГОВОР N ___
подряда на установку охранной
сигнализации

г. ___________________ "___"__________ ___ г.

___________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
____________________, действующ___ на основании __________________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности
или паспорта)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
"Подрядчик", в лице ____________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
____________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
(Устава, доверенности
или паспорта)
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить
эти работы.
1.2. Условия выполнения работ:
Охранная сигнализация устанавливается ________________________________.
(указать адрес)
Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).
По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа: ____________________________.
1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС <1> ______% — ___________ (__________) рублей, и включает в себя общую стоимость работ по установке охранной сигнализации и стоимость материалов. Цена настоящего Договора установлена в Смете (Приложение N ___).
2.2. Заказчик уплачивает цену настоящего Договора в следующем порядке: ________________________________.
Сроки оплаты: ____________________________________________.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок — "___"___________ ____ г.
Промежуточный срок — "___"___________ ____ г.
Конечный срок — "___"___________ ____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Уплатить цену настоящего Договора в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Своевременно представить Подрядчику заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.
4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.
4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Представлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ (_________) календарных (рабочих) дней документацию по установке охранной сигнализации.
4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.
4.3.3. Подрядчик имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.
4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим Договором с надлежащим качеством.
4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.
4.3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____________________.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.
5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложения:
7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).
7.4.2. Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ___).
7.4.3. Смета (Приложение N ___).
7.4.4. Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование: ____________________ Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________
ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________ ИНН ______________________________
КПП ______________________________ КПП ______________________________
Р/с ______________________________ Р/с ______________________________
в ________________________________ в ________________________________
К/с ______________________________ К/с ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________

Заказчик: Подрядчик:
_____________/___________________/ _____________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

(М.П. <2>) (М.П. <2>)

———————————
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по НДС являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
— 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
— по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
— по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.

Договор на установку охранно-пожарной сигнализации.

________________________ » именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ген. директора ____________., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ген. директора ___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в _______________________________ по адресу: г.Москва, ____________________________________

1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.

1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.

2. Стоимость работ:

2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп

2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.

2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.

2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ

2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.

3. Ответственность сторон.

3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. Форс-мажор.

4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.

4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.

4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

5. Разрешение споров.

5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.

5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

6. Срок действия договора.

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.

6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.

9. Дополнительные условия.

9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.

9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00

Договор на установку охранной сигнализации на автомобиль

Каковы мои действия, если мне угрожают преступники и заставляют ввести код снятия объекта с охраны?
Добрый день. Существуют так называемые «коды тихой тревоги», при наборе которых визуально объект снимается с охраны, а на пульт дежурной части приход сигнал тревоги.

В нашей квартире живет кошка. Будут ли реагировать датчики на перемещение животного?
Добрый день. Существуют специальные извещатели с иммунитетом к домашним животным.

Я планирую поставить сигнализацию у себя в квартире, где недавно сделал капитальный ремонт. Переживаю, что появятся ваши мастера с дрелями и болгарками — и это будет конец моему интерьеру.
Добрый день. На рынке представлен широкий ассортимент беспроводных охранных и пожарных извещателей. Но уйти на 100% от проводов не получится, т.к. сам приемно-контрольный прибор необходимо подключить к сети 220V.

Слышал, что охранные сигнализации могут реагировать не только на проникновение в помещение, но и срабатывают при появлении задымления или огня? Так ли это?
Добрый день. Охранная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения проникновения / попытки проникновения на защищаемый объект. Пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения факторов, сопутствующих возгоранию: появление дыма, огня, повышению температуры.

Я охраняюсь в другой охранной фирме, как я могу стать вашим клиентом?
Добрый день. Вам достаточно позвонить в ГП «Цербер», после этого Наш специалист уточнит какое оборудование у Вас установлено, либо отправит к Вам технического специалиста, после заключения Договора, наши специалисты в течении одного дня произведут переподключение к нам на пульт.

Как я могу оплатить монтаж охранной сигнализации. Способы оплаты услуг?
Добрый день. Мы принимаем наличный расчет и оплату на банковский счет.

Какую систему охраны выбрать?
Добрый день. Все зависит от Вашего желания. Физическая охрана, техническая охрана, система охранного телевидения, комплексный подход.

Какой тип пожаротушения подходит для применения в библиотеке?
Добрый день. Рекомендуем рассмотреть газовое пожаротушение.

Необходимо установить видеонаблюдение в коттедж. Сколько это стоит? Сколько времени это займёт?
Добрый день. Все зависит от того, сколько камер потребуется, что Вы хотите видеть, в каком качестве, нужен ли удаленный просмотр, сколько по времени должна храниться информация.

Возможна ли установка пожарной сигнализации в квартире? Как сработает пожарная сигнализация в случае пожара?
Добрый день. Да, конечно – установить пожарную сигнализацию можно в квартире. Защите подлежат все помещения объекта, за исключением помещений с мокрыми полами, тамбуров и лестничных клеток. На кухне рекомендуем остановить тепловые пожарные извещатели, а в остальных помещениях – дымовые, а так же один ручной пожарный извещатель у выхода из квартиры. В случае пожара, пожарные извещатели выдадут сигнал на Приемно-контрольный прибор, который запустит систему оповещения (звуковое или свето-звуковое оповещение о чрезвычайной ситуации), при заключении договора на реагирование с ГП «Цербер», наш автомобиль АПП незамедлительно выедет к Вам на объект.